Дорожное строительство, благоустройство территории и другие услуги на главнуюнаписать письмокарта сайта
Услуги
Фотогалерея
Статьи
О компании Новости Фотогалерея Прайс-лист Контакты
     Перед началом проведения работ ООО «Дорстрой-АБ» заключает договор. С текстом договора Вы можете ознакомиться на нашем сайте, а также скачать для распечатки.

 Скачать договор  


                                      
                                        ДОГОВОР № ____

 г. Москва                                                             «__»  ___________ 201_г.                                       
ООО «Дорстрой-АБ », именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора
Басалаев Р.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________  именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице  Генерального директора  ____________________,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.    Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя организацию и производство работ
по асфальтировке  территории по адресу: __________________________________________.
1.3. Работы Подрядчик выполняет из своих материалов, своими силами и средствами.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему договору, составляет
__________ (_____________________________), в том числе НДС 18%, что составляет  
__________ (__________________________________). Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего  договора.
2.2.  Заказчик производит  оплату в размере 70%, что составляет _____________ (________________),  от общей стоимости работ  (за материалы, доставку и работу механизмов), в течение пяти дней, с даты подписания Сторонами настоящего Договора на основании выставленного счета Подрядчика.
2.3.  Окончательный расчет  за выполненные с надлежащим качеством   работы по асфальтировке территории производятся Заказчиком   после подписания Сторонами Акта приемки работ по форме
(КС-2, КС-3) в течение 5-и банковских дней.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1.  Подрядчик приступает к производству работ не позднее 3-х дней после поступления на его расчетный счет авансового платежа.
3.2.  Подрядчик будет производить работы на основании рабочего проекта.
3.3.  Подрядчик обязуется своими силами, материально-техническими ресурсами выполнить предусмотренные договором работы, в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией технологией производства работ и сдавать их Заказчику в установленные договором сроки.
3.4.  Заказчик обязуется в течение 3-х рабочих дней подписать акт приемки работ или предъявить обоснованные претензии с указанием разумных сроков устранения выявленных недостатков. Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком в указанные сроки.

4. Особые условия

4.1.  Заказчик предоставляет Подрядчику бытовое помещение на время производства работ.
4.2.  Заказчик обеспечивает сохранность бытовых помещений, механизмов и материалов на объекте в нерабочее время и выходные дни и возмещает ущерб, в случае порчи или кражи. Подрядчик обязуется оставлять механизмы, материалы и инструменты в местах указанных Заказчиком.
4.3.  Заказчик берет на себя оформление всей проектной документации, а также ее согласование.

5.    Штрафные санкции

5.1. Подрядчик выплачивает Заказчику 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки выполнения работ по настоящему Договору.
5.2. Заказчик выплачивает Подрядчику 0,1% от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки платежа.


6.  Форс-мажор

6.1. В случае нарушения одной из сторон условий Договора по независящим от нее обстоятельствам
( стихийные бедствия, принятие законодательных актов, мешающих выполнению обязательств,
пожары, террористические акты, действия третьих лиц и т.п.) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на настоящий Договор, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств и в этом случае взаиморасчеты производятся сторонами от фактически выполненного объема работ.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

7.  Срок выполнения работ

7.1. Срок выполнения работ:
начало работ:             «__» ________ 201_г.
окончание работ:       «__» ________ 201_г.
7.2.    Продолжительность производства работ может быть увеличена в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также по согласованию сторон.
7.3.    Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех обязательств, сторонами.
7.4.    Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действием законодательств РФ.
7.5.    Все споры, разногласия стороны будут стремиться решить путем переговоров. При отсутствии согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.6. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для каждой стороны
7.7.    Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представленными сторон.

8.   Юридические адреса сторон

ПОДРЯДЧИК:                                                                        ЗАКАЗЧИК:

ООО “ ДОРСТРОЙ – АБ ”                                                            
ИНН  7725516797, КПП 772501001                                                                                                                         119991, г. Москва,  
5-й Донской пр., д. 21Б.                                                                                                                                                                                                         
р/сч  40702810500000007481 
ГПБ  (ОАО) г. Москва                                            
к/сч  30101810200000000823
БИК  044525823                                                                                          
                                                                                                                   
 ______________ Басалаев Р.С.                                              _______________                                         

                                                                                                                   
М.П.                                                                           М.П.


 

Спектр услуг
- Благоустройство
территории

- Асфальтирование
- Озеленение
- Укладка тротуарной
плитки, мощение
- Устройства дорожного
основания
- Устройство газонов
- Устройство
асфальтобетонного
покрытия
- Установка бортового
камня
- Вывоз мусора
- Аренда техники

Rambler's Top100